ALGEMENE VOORWAARDEN

Ces clauses sont en néerlandais. Chaque partie déclare maîtriser cette langue suffisamment pour comprendre les clauses. These conditions are in Dutch. Every party understands this language enough to

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de "Aannemer" Dakwerken Beckaert (0803.141.489) verstaan. Onder de "Klant" wordt de andere partij verstaan, die een beroep doet op de diensten van de Aannemer. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de Klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de aannemingsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan. Prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en blijven geldig gedurende de periode dewelke expliciet wordt vermeld op de offerte. Bij gebreke van vermelding van een expliciete optieperiode is de offerte geldig gedurende een beperkte periode van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de offertedatum.

2. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de Aannemer de opdracht vanwege de Klant aanvaardt. Meerwerken, bijbestellingen en onvoorzienbare omstandigheden zijn het economisch risico van de Klant en steeds te zijnen laste en kunnen met alle middelen van recht worden bewezen. Noodzakelijke en gevraagde meerwerken gebeuren steeds in regie. De meegedeelde prijzen zijn exclusief btw en zonder vervoerskosten, en zijn gebaseerd op de op dat moment geldende marktomstandigheden.

3. Tussen het moment van aanvaarding van de offerte door de klant en het moment waarop de werken worden uitgevoerd, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte verhoogd worden volgens de evolutie van de lonen en de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule: P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}. Waarbij:

- P = de nieuwe prijs

- p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte

- a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)

- b = het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs

- S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)

- s = oorspronkelijke loonindex (maand die voorafgaat aan datum offerte)

- c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs

- I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)

- i = oorspronkelijke materiaalindex (maand die voorafgaat aan datum offerte)

- a + b + c = 1

4. De in de offerte/raming of overeenkomst voorziene leveringstermijnen worden louter aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend. De opgegeven leveringstermijn neemt slechts een aanvang na ontvangst van alle gegevens nodig voor de volledige uitvoering van de opdracht en na betaling van het voorschot. Deze termijnen kunnen bij vertraging geen grond tot enige vordering opleveren.

5. Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de Klant zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, en 100% eenmaal de werken reeds werden aangevat.

6. Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar op de zetel van de Aannemer in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting binnen de 14 dagen na factuurdatum. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen.

7. Indien de Klant een onderneming is (B2B), brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12% per jaar op. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 5.226 NBW tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 1.875,00 EUR onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar.

Indien de Klant een consument is (B2C), zal bij betalingsachterstand een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (i.e. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2 van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de consument wordt verzonden. Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 euro; 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 euro is; 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is. Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd nadat een kosteloze ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, werd verstuurd en de consument diens schuld niet binnen deze termijn heeft betaald. De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten. Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.

8. Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt de Aannemer zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de Klant. Betalingen die de Klant aan de Aannemer verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

9. De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig bekomen van de nodige stedenbouwkundige en andere administratieve vergunningen en goedkeuringen, en draagt ook de verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. De Klant garandeert dat op de plaats van levering en/of uitvoering aan alle voorwaarden en eisen is voldaan, zodat de Aannemer de Overeenkomst conform de wet en conform de regels van de kunst kan uitvoeren. De Klant heeft een eigen onderzoeksplicht, desgevallend de plicht iemand aan te stellen die het onderzoek voor hem voert, en garandeert de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van zijn inlichtingen hieromtrent aan de Aannemer. Eventuele schade en boetes zijn nooit ten laste van de Aannemer. De Klant dient voldoende parkeermogelijkheid te voorzien in de onmiddellijke omgeving van het werfadres, hetzij via privé parking, parkeerverbodsborden of vergunning via de gemeente aangevraagd door de klant. De werf dient door de Klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden wegens een inbreuk op dit artikel zullen worden aangerekend.

10. De Aannemer gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de Aannemer steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de Aannemer niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

11. Betwistingen over leveringen of uitvoeringen moeten geschieden binnen de achtenveertig uren na de levering of beëindiging van de werken en dit bij aangetekend schrijven. De Aannemer is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. In geval er zich gebreken voordoen aan de werken en deze tijdig gemeld worden, heeft de Aannemer de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal volgens de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen, beperkt tot het bedrag van de factuur voor de herstellingswerkzaamheden. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van oud artikel 1792 van het oud Burgerlijk Wetboek, moeten door de klant gemeld worden binnen de maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering van de werken ingeroepen worden, bij gebreke waaraan de vordering onontvankelijk is. Werkuren en verplaatsingskosten vallen echter niet onder die garantie en kunnen dus alsnog aangerekend worden. Daarnaast wordt op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de beëindiging van de werken. In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het oud Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de beëindiging van de werken als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.

12. Wat betreft de geleverde materialen, is de waarborg van de Aannemer beperkt tot de waarborgen die door de respectievelijke fabrikanten van de materialen verleend worden. De waarborg vervalt eveneens indien de geleverde materialen oneigenlijk gebruikt worden, niet onderhouden worden zoals een goede huisvader betaamt of indien de Klant zelf wijzigingen aanbrengt, herstellingen laat voeren door een derde of bij vervanging door niet originele elementen.

13. In geval van faillissement, de neerlegging van een verzoekschrift binnen de wet continuïteit ondernemingen, de gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van de onderneming van de Klant, heeft de Aannemer het recht om de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen van de door haar geleden schade, dit alles zonder rechterlijke tussenkomst.

14. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de Aannemer en is de Klant er slechts houder van tot dat de prijs volledig betaald is. De Aannemer mag zonder toestemming van de Klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit eigendomsvoorbehoud vervalt en de eigendom gaat over zodra de Klant al zijn schulden aan de Aannemer gedelgd heeft. Niettemin zullen de risico's van het verlies of de vernietiging van het geleverde integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat de materialen aan hem werden geleverd.

15. De Aannemer kan zijn retentierecht uitoefenen op alle goederen die hij voor of namens de Klant onder zich heeft met betrekking tot de ter reparatie of ter onderhoud aan hem aangeboden zaken, indien en voor zolang als de Klant vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de Aannemer niet of niet geheel voldoet, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke door de Klant krachtens een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden jegens de Aannemer verschuldigd is of zal zijn.

16. Indien de nakoming van een overeenkomst voor een partij bezwarender is geworden, is deze partij niettemin verplicht haar verbintenis na te komen, behoudens met inachtneming van de volgende bepalingen betreffende overmatige verzwaring. In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden - die onvoorzienbaar was op het moment van contractsluiting en die niet toerekenbaar is aan de wil van de Aannemer - tot gevolg heeft dat de uitvoering van het contract buitensporig wordt bezwaard en een onredelijke of onevenredige last voor de Aannemer met zich meebrengt, zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk en te goeder trouw een billijke en redelijke aanpassing van de voorwaarden van het contract overeen te komen. Onder wijziging van economische omstandigheden worden onder meer volgende gebeurtenissen verstaan (niet-exhaustief): oorlog, uitzonderlijke weersomstandigheden (zoals extreme droogte of overstromingen), natuurrampen, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, gevallen van epidemie, pandemie of besmettelijke ziekten, ingevolge extreme weersomstandigheden, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, hoog ziekteverzuim, elektronisch, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie, algemene of gedeeltelijke lockdown), brandstoftekorten, enz. Bij afwijzing of van mislukking van de heronderhandelingen binnen één maand, zal de Aannemer zich kunnen wenden tot de bevoegde rechter teneinde hetzij het contract op een welbepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden te laten ontbinden, dan wel het contract te wijzigen teneinde het contractueel evenwicht tussen partijen te herstellen. Aangezien de verbintenis van de Klant jegens de Aannemer in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de Klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

17. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de andere bedingen onverlet. Indien de bedingen, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk nietig zijn, zal dit beding herleid worden tot het ruimst mogelijk geldig beding die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.

18. De Aannemer verwerkt de persoonsgegevens van zijn klanten op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling.

19. De Aannemer kan via de uitvoering van haar opdracht persoonsgegevens van de Klant verzamelen (e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, bankrekeninggegevens, etc.). De Klant geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden bepaald in deze bepaling. De Klant heeft het recht om diens persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft de Klant het recht om diens eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door leverancier en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de Klant een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die de Aannemer van de klant beschikt in een computerbestand naar hem of een ander, door hem genoemde organisatie, te sturen. Indien de Klant gebruik wil maken van zijn/haar recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of indien hij vragen/opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, dient hij een gespecificeerd verzoek te sturen naar michael_beckaert@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Klant is gedaan, vraagt de Aannemer aan de klant een kopie van de identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen (met zwart maken van pasfoto en rijksregisternummer). De Aannemer wijst er tevens op dat de Klant de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

20. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, zijn wij niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door ons werd afgesloten.

Deze dekking bedraagt maximaal:

• 2.500.000,00 EUR per schadegeval bij lichamelijke schade en materiële schade tijdens de uitvoering van de werken

• 2.500.000,00 EUR per schadegeval bij water, vuur, rook of ontploffing tijdens de uitvoering van de werken

• 50.000,00 EUR per schadegeval aan een toevertrouwd voorwerp

• 2.500.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar bij lichamelijke schade en materiële schade na de levering en uitvoering van de werken

Iedere aanspraak van de opdrachtgever tot schadevergoeding lastens ons vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee jaar na de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de opdrachtgever gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.